【精選】委托合同六篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的委托合同6篇，歡迎大家分享。

委托合同 篇1

　　發包方(簡稱甲方)：____________

　　承包方(簡稱乙方)：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《連云港市保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住房。乙方為本市經工商行政管理機關登記核準的裝飾企業。

　　2.裝飾施工地點：_________________________________

　　3.住房結構：________房型________房________廳________套，施工面積________平方米。

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：__________________

　　7.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期 ________天。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08 62 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30 1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任感，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.工程款付款方式按下列方式支付： 付款時間 付款百分比 金 額

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付1000元，第二次付款時扣除

　　(2) 第二次 合同簽定后開工前二至五天 支付工程總造價50% 合計_________元

　　(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元

　　(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元

　　(5)增加工程項目款支付方式，當 簽訂項目變更表時候，一次性支付增加工程項目價格100% 。如因甲方付款而造成停工或未能施工，工期順延，所有責任由甲方承擔

　　2、工程保修期兩年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　六、其它事項

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方應在開工前________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的.障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　2、乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　(2)指派__________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%________支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 住 址： 電 話：

　　乙方(簽章)： 住 址： 電 話：

　　簽訂日期： ________年 ________月________ 日

　　簽訂地點：

委托合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方友好協商，甲方同意將

　　一、施工裝修期限：

　　從年月日至年月日。

　　二、裝修范圍：

　　室內：

　　室外：

　　三、裝修預結算

　　1、按第二項裝修范圍室內項目2、室外項目

　　3、結算按實際完成量為準，含管理費在內總體不超過人民幣萬元.

　　4、乙方受甲方委托代購買的項目，按實際采購總額向甲方報賬。

　　四、支付方式

　　所有裝修費用由乙方先行墊付，工程標準按甲方的要求進行施工，待工程全面完成后，乙方向甲方提供實際工程結算明細單，甲方在接到乙方明細結算單一個月內完成審核，審核無誤后，一周內向乙方支付總工程額的85%，在甲方入住起半年內將剩余工程款支付給乙方。

　　五、安全責任

　　本屋裝修期間，工人日常工作由乙方負責，做到文明施工，安全生產，裝修期內安全責任由乙方完全承擔，與甲方無關。

　　六、甲方責任

　　甲方應及時與乙方協商施工方案，協助乙方辦理各項審批手續。

　　七、乙方責任

　　乙方應在工期內保質、保量、安全生產，裝修期限內完成所有的裝修項目，在保修期一年內免費提供優質的.維修、保養服務。

　　八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等的法律效力，雙方簽字生效。

　　甲方簽名： 乙方簽名：

　　年 月 日

委托合同 篇3

　　地址：身份證號碼：

　　乙方： 律師事務所

　　地址：電話：

　　鑒于甲方的丈夫 因被***市***區人民檢察院指控犯有組織賣淫罪，案件將移送人民法院進行審理，甲方愿意聘請乙方律師為**擔任審查起訴階段和一審階段的辯護人。

　　為此，甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方為**提供審查起訴階段和一審階段刑事辯護事宜達成以下協議：

　　一、甲方委托乙方律師擔任被告人**審查起訴階段、一審階段的辯護人。乙方接受甲方委托，指派***律師、***律師擔任被告人**的刑事辯護人。

　　二、甲方應：1、真實、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；2. 按期、足額向乙方支付辯護費及辦案費。

　　三、 乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在審查起訴階段和一審階段應當完成以下工作：

　　（1）查閱、了解檢察機關向人民法院移送的主要證據復印件和相關材料；

　　（2）會見被告人，了解其本人對指控的意見及對案情的敘述；

　　（3） 按時出庭，依法為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益。

　　四、根據本案的具體情況和復雜程度，雙方約定甲方向乙方支付辯護費壹萬元和辦案費伍仟元，共計人民幣壹萬伍仟元（￥15000元）。

　　辯護費包括本協議第三條所列規定乙方應完成的工作的費用及向相關人員的有關咨詢費用。

　　辦案費是指乙方為辦理甲方委托事項所發生或可能發生的全部費用，包括交通、通訊、復印、打字等費用及乙方輔助人員的報酬。

　　五、辯護費及辦案費應于本協議簽訂之日一次性給付，至遲不超過本協議簽訂之日起的三天，如甲方不按期全額付清上述費用的，則本協議自動終止。

　　六、如果乙方無故終止履行本協議，辯護費全額退還甲方；如果甲方無故終止，辯護費不予退還。

　　七、甲、乙雙方正式簽署本協議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護費、辦案費后，乙方律師應及時向檢察院、一審法院提交辯護手續，并會見被告人**。

　　八、本協議有效期限，自生效之日起至本案本審終結止。（判決、檢察機關撤回起訴及撤銷訴訟。）

　　九、 本協議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協議。

　　甲方： 乙方： 律師事務所

　　簽約時間：簽約時間：

　　篇二：刑事案件辯護委托合同-一審階段(自首都律師)

　　刑事案件辯護委托合同 （一審階段）

　　編號:

　　甲方： 地址: 電話: 傳真: 郵政編碼: 乙方： 北京市鼎知律師事務所

　　地址: 北京市西城區宣武門西大街129號金隅大廈1017 郵政編碼：100031電話：010—66416519傳真：010—66418608

　　鑒于， 因涉嫌 被檢察院指控，現案件已/或將移送人民法院進行審理。 鑒于，甲方愿意聘請乙方律師為擔任一審辯護人。 為此，甲、乙雙方經充分協商，達成以下協議：

　　第一條 委托

　　甲方委托乙方律師擔任被告人一審階段的辯護人。乙方接受甲方委托，指派 律師、律師擔任第一審辯護人。

　　第二條 雙方的.義務

　　（一）甲方的義務

　　1、真實、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；

　　2、按期、足額向乙方支付辯護費及辦案費。

　　（二）乙

　　方的義務

　　乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在法院第一審階段應當完成以下工作：

　　1、查閱、了解檢察機關向人民法院移送的主要證據復印件和相關材料；

　　2、會見被告人，了解其本人對指控的意見及對案情的敘述；

　　3、按時出庭，依法為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益。

　　第三條 辯護費及辦案費

　　根據本案具體情況和復雜程度，雙方約定：甲方向乙方支付辯護費元和辦案費元， 共計人民幣 元。

　　辯護費包括本協議第二條第（二）項所規定乙方應完成的工作的費用及向相關人員的有關咨詢費用。

　　辦案費是指乙方為辦理甲方委托事項所發生或可能發生的全部費用，包括但不僅限于交通、通訊、復印、打字等費用及乙方輔助人員的報酬。辦案費采用包干方式。除非甲方同意，無論乙方的實際辦案支出是否超過該費用，甲方均無另行給付的義務。

　　第四條 支付時間

　　辯護費及辦案費應于本協議簽定之日給付，至遲不超過本協議簽定的次日（如遇法定節假日時，可順延至法定節假日后的第一天）。

　　第五條 責任

　　如果乙方無故終止履行本協議，辯護費全額退還甲方；如果甲方無故終止，辯護費不退還。

　　第六條 特殊規定

　　甲、乙雙方正式簽署本協議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護費、辦案費后，乙方律師應及時向一審法院提交辯護手續，并會見被告人，委托的最終生效以被告人本人同意由乙方律師為其擔任一審辯護人為準。

　　如果被告人本人不同意乙方律師為其擔任一審辯護人，乙方應及時通知甲方及一審法院，并協商部分退還辯護費及剩余辦案費，雙方終止履行本協議。

　　第七條 協議有效期

　　本協議有效期限，自生效之日起至本案一審終結止。（判決、檢察機關撤回起訴及撤銷訴訟）。

　　第八條 本協議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協議。

　　甲方： 乙方：北京市鼎知律師事務所

　　簽約時間： 簽約時間：

委托合同 篇4

　　墻繪合同協議書

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　地址： 地址：

　　甲、乙雙方在平等自愿的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方進行墻體繪畫服務有關事宜達成一致，簽訂本合同。合同主要服務內容如下：

　　一、工程概況

　　1、繪制地點：

　　2、繪制面積：平方米

　　3、繪制日期：年月 日

　　4、繪制周期：天數

　　5、服務費用：每平方米單價以 元計

　　實際情況：

　　合計總金額為： 元

　　二、質量及安全要求

　　1、使用顏料為

　　2、在繪制墻體一年內如顏料出現脫落或起裂現象，由乙方負責免費修補。

　　3、由于墻體自身質量問題引起的'脫落或起裂等情況乙方均不負責。

　　4、繪制圖案以雙方簽定認可的附件樣圖為準。

　　一、本工程材料由乙方購買，但全部費用由甲方予以報銷，乙方有義務及責任憑其豐富經驗 挑選質量保證，價格合理的工程材料。

　　二、在進行高空作業時，甲方有義務負責乙方繪畫人員的人身安全。

　　三、本定單文件（共一頁）一式兩份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

　　四、違約責任及爭議解決

　　1、乙方如違反本合同有關規定，甲方有權停止向其支付相關應付款。

　　2、甲方如違反本合同有關規定，乙方有權暫停提供有關服務，同時客戶已交付的一切費

　　將不獲返還。

　　3、本合同的訂立，執行和解釋及爭議的解決均適用于中華人民共和國法律。

　　4、如各方就本合同內容或其執行發生任何爭議，可友好協商，協商不成，任何一方可將

　　爭議或糾紛提交被告所在地的人民法院裁決。

　　五、付款方式

　　合同簽定后，甲方在乙方施工前支付本定單服務項目款項的40％。余款將在乙方繪制完成后甲方認可確定后兩個工作日內一次性支付。

　　甲方：乙方：

　　授權代表人：授權代表人：

　　日期：日期：

委托合同 篇5

　　甲方(承運方)：

　　乙方(委托方)：

　　為貫徹落實《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》以及國家有關法律法規，確保藥品物流安全，保證醫藥商品質量，經甲乙雙方友好協商，就乙方委托甲方向客戶運送藥品事宜，雙方達成以下一致意見，簽署本協議以資共同遵守：

　　一、甲方必須為經工商、交通運輸、稅務等部門批準的合法物流運輸企業。

　　二、甲方必須向乙方提供營業執照、道路運輸許可證、稅務登記證、組織機構代碼證等運輸資質文件復印件并加蓋甲方公章原印章。

　　三、甲方必須向乙方提供運輸車輛相關資料，駕駛員駕駛證及身份證復印件。

　　四、甲方運輸藥品應滿足以下要求：

　　1、甲方應當制定并嚴格執行符合要求的運輸標準操作規程，并采取有效措施保證運輸過程中的藥品質量與安全。

　　2、甲方應當采取運輸安全管理措施，防止在運輸過程中發生藥品盜搶、遺失、調換等事故。

　　3、甲方應當嚴格按照外包裝標示的要求搬運、裝卸藥品。

　　4、運輸藥品應當使用封閉式貨物運輸工具，且在運輸藥品過程中，運載工具應當保持密閉。

　　5、甲方應當根據藥品的溫度控制要求，在運輸過程中采取必要的保溫或者冷藏、冷凍措施。

　　6、運輸藥品應當及時發運并按規定時間送達，防止因在途時間過長影響藥品質量。運輸藥品的時限約定：同城不超過1天，省內不超過2天，省外不超過3天。

　　7、因甲方未遵照以上要求導致藥品出現質量問題(包括成分變質等內在質量和包裝破損、污染等外在質量)的，由甲方承擔全部責任。

　　五、甲方按照乙方要求，自乙方倉庫提取藥品，在規定期限內送至乙方指定客戶的所在地。提貨時，甲乙雙方應盡共同檢查藥品外觀的.義務，確保乙方托運的藥品外觀包裝完整，無破損、受潮等問題。確認無誤后在乙方的《藥品收貨確認單》上簽字確認所運輸藥品數量及質量。如客戶收貨后提出藥品外包裝受損等問題，視為甲方運輸途中產生的問題，由甲方最終承擔損害賠償責任。損害賠償以所托運貨品的貨值為限，具體計算以乙方提供的藥品價值票據為準。

　　六、甲方提貨后應嚴格按照藥品外包裝箱上圖示方法進行存儲、運輸，確保藥品安全送達。藥品送達客戶后，甲方應要求客戶在乙方的《藥品收貨確認單》上簽收蓋章，并將客戶簽收后的《藥品收貨確認單》交回乙方，以便乙方核實客戶收貨。

　　七、乙方必須為為經工商、藥監、稅務等部門批準的合法藥品經營企業。

　　八、乙方保證委托甲方運輸的藥品均符合國家相關規定，如因乙方保管養護不當造成的質量問題，損失由乙方承擔。

　　九、甲乙雙方均應對其所提供資料的真實性、有效性負責。

　　十、本協議一式二份，雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方友好協商解決。

　　十一、本協議自 年 月 日至 年 月 日有效。

　　甲方(蓋公章)： 乙方(蓋公章)：

　　代表： 代表：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

委托合同 篇6

　　甲方：_________

　　乙方：中國_________銀行

　　甲乙雙方經協商，達成如下協議：

　　第一條 甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業務。乙方接受甲方委托在其資金清算系統內承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業務。

　　第二條 代理異地資金清算業務的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復。

　　第三條 甲方及其營業網點與乙方資金清算系統的接口和業務收發方式為第_________種：

　　1.集中方式：甲方代表其所屬營業網點統一設置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營業網點異地資金匯劃業務及查詢查復業務統一由集中清算點發送與接收。

　　2.分散方式：甲方及其所屬營業網點分別設立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心(組)連接，分別發送電子匯劃業務及查詢查復業務。

　　第四條 甲方及其營業網點在乙方清算系統的賬戶設置方式分為：

　　1.集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設一個同業存放款項戶，其所有營業網點業務信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

　　2.分散方式：委托行及其所屬營業網點分別設立應用終端與代理行清算系統交換業務信息，各自開設同業存放款賬戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業網點設置一個同業存放款賬戶，所有營業網點發出的異地結算業務所產生的匯差均使用該賬戶清算。

　　第五條 乙方資金清算中心每日依據甲方在資金清算系統上發送的電子匯劃業務，直接在甲方同業存放款賬戶清算資金。

　　第六條 甲方在乙方資金清算中心開立的同業存放款賬戶應確保有足夠的資金用于發送電子匯劃業務。甲方應實時監控本行清算資金情況，避免發生匯出資金大于同業存放款賬戶資金余額的情況。

　　第七條 當出現甲方匯出資金大于同業存放款賬戶資金余額情況時，清算系統自動中止匯出業務，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

　　第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統中斷，乙方保證甲方發往異地的.匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統出現故障，導致發送電子匯劃業務不能正常開展時，雙方應立即聯系，盡快解決。

　　第九條 資金清算系統因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統中斷或不能正常開展業務時，乙方應當免責。

　　第十條 甲方開戶時，應預留印鑒卡片。匯劃信息發出次日，甲方應將匯劃憑證加蓋預留印鑒后，送交乙方。

　　第十一條 乙方按時向甲方提供同業存放款賬戶滿頁副本明細賬頁;年終時提供剩余副本明細賬頁。

　　第十二條 乙方按人民銀行規定的同業存款掛牌利率按季結計利息。

　　第十三條 以《支付結算辦法》及人民銀行電子聯行收費標準為基礎，經雙方協商確定具體收費標準，按月結算。

　　第十四條 甲方遵守乙方系統運行時間。

　　第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業務的清算點軟件、安全卡、ic卡及有關操作手冊，對甲方有關人員進行入網業務培訓，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關操作人員應按乙方要求嚴格操作。

　　第十六條 甲方在協議簽定后_________日內，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關設備，裝入操作軟件和應用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網絡建設，以及今后運行過程中該套硬件設備及通訊網絡的維護、升級工作，確保軟件運行環境良好，清算點與清算中心(組)線路連接通暢。

　　第十七條 甲乙雙方必須以在清算點軟件中設置數字簽名的方式確認雙方收發業務的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

　　第十八條 乙方負責甲方清算點安全控制系統的安裝及安全卡、ic卡的發放，甲方應妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出現丟失，應及時向乙方掛失，掛失生效前的經濟損失由甲方承擔。

　　第十九條 在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發送和賬戶余額情況。

　　第二十條 甲方保證在任何情況下遵守《中國_________銀行代理其他商業銀行異地資金清算業務章程》。

　　第二十一條 甲乙雙方有責任就協議內容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業務的清算點軟件及有關業務操作手冊應保守秘密，未經乙方同意不得泄露給第三方。

　　第二十二條 協議有效期為_________年，期滿后可續簽。

　　第二十三條 甲、乙雙方在履行本協議過程中發生爭議時，可以通過協商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協商或訴訟期間，本協議不涉及爭議部分的條款，雙方仍須履行。

　　第二十四條 本協議適用于中華人民共和國有關法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據慚方業務規定和有關金融業務管理辦法辦理。

　　第二十五條 本協議一式_________份，雙方各執_________份。

　　第二十六條 本協議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：中國_________銀行

　　授權代理人(簽字)：_________ 授權代理人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

【委托合同】相關文章：

專利委托合同-委托合同02-25

委托合同范本-委托合同02-25

小區物業委托合同-委托合同02-25

委托合同模板委托合同模板范文08-29

物業管理招標委托合同-委托合同09-12

授權委托合同_授權委托合同范本02-16

委托合同法律規定租賃委托合同08-24

委托合同03-02

經典委托合同12-02

律師風險代理委托合同樣本-委托合同01-04